+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Договор на установку видеокамер

Договор возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию установленного оборудования видеонаблюдения – Договор оказания услуг, работ

Договор на установку видеокамер

г. __________________«___»_________ 20__г.

____________________________, в лице _________________________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны, и ___________________________, в лице ______________________________________, действующего на основании (___________, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, с другой стороны, именуемые в дальнейшем “стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.

 В период действия настоящего договора Исполнитель обязуется предоставлять услуги по техническому обслуживанию установленной на территории (указать наименование организации, структурного подразделения, где установлена система) по адресу: ______________________, системы видеонаблюдения (указать марку, другие признаки системы видеонаблюдения). Заказчик обязуется оплачивать Исполнителю оказанные услуги в размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. В состав работ по техническому обслуживанию системы охранного видеонаблюдения входит:

  • проведение технических осмотров (регламентных работ);
  • проведение текущих плановых ремонтов и неплановых аварийных ремонтов по заявкам Заказчика;
  • проведение капитальных ремонтов;
  • проведение модернизации или реконструкции системы по заявкам Заказчика.

2. Обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Обеспечивать бесперебойное функционирование, работоспособное состояние и рациональное использование установленной системы видеонаблюдения.

2.1.2. Осуществлять проверку технического состояния системы видеонаблюдения не реже ________ раз(а) в ________ (неделю, месяц и т. д.).

2.1.3. В случае обнаружения в ходе плановой проверки неисправностей в системе видеонаблюдения уведомлять об этом Заказчика, принимать оперативные меры по устранению возникающих в процессе работы нарушений и неисправностей или приступить к неплановому аварийному ремонту не позднее ________ дней с момента обнаружения неисправностей.

2.1.4. В течение ________ часов (не включая выходных и праздничных дней) после получения заявки от Заказчика в форме (указать, в какой форме, например, по телефону, факсу, электронной почте, письменно и т. д.) обеспечить прибытие сервисного инженера соответствующей квалификации на объект для устранения возникших неисправностей.

2.1.5. Осуществлять технический надзор за правильным содержанием и организацией эксплуатации оборудования системы видеонаблюдения.

2.1.6. Оказывать консультационную помощь Заказчику в вопросах, касающихся правильной и эффективной эксплуатации системы видеонаблюдения: составлять инструкции по эксплуатации, проводить инструктаж и обучение сотрудников Заказчика, выдавать технические рекомендации по улучшению работы системы.

2.1.7. Производить капитальный ремонт системы видеонаблюдения в сроки, установленные техническими нормами и правилами для данного вида оборудования, осуществлять монтаж и пуско-наладочные работы, подготовку системы к работе после капитального ремонта.

2.1.8. В соответствии с пожеланиями, указанными в Заявке Заказчика производить реконструкцию и модернизацию системы видеонаблюдения, осуществлять монтаж и пуско-наладочные работы вновь вводимого в эксплуатацию оборудования системы видеонаблюдения.

2.1.9. Ежемесячно в срок до ________ числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Заказчику на подписание Акт выполненных работ и оказанных услуг с указанием стоимости фактически выполненных работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения.

2.2. В период действия настоящего договора Заказчик обязуется:

2.2.1. В течение ________ с момента обнаружения неисправностей в работе системы видеонаблюдения направить Исполнителю Заявку ______________ с указанием характера неисправностей.

2.2.2. Оплачивать услуги Исполнителя в размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2.2.3. Предоставлять по требованию Исполнителя любую информацию, необходимую для исполнения им обязательств по настоящему договору.

2.2.4. Рассматривать и подписывать ежемесячный акт сдачи-приемки выполненных работ и оказанных услуг с указанием стоимости фактически выполненных работ и оказанных услуг за отчетный календарный месяц в течение ________ с момента его получения от Исполнителя. 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1. Цена на каждый конкретный вид услуг и работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения определяется в соответствии с Прейскурантом (Приложение N 1), который является приложением и неотъемлемой частью настоящего договора. 

3.2. Оплата оказанных Исполнителем услуг и выполненных работ осуществляется на основании счетов-фактур, выставленных Исполнителем в течение ________ рабочих дней с момента подписания обеими сторонами ежемесячного Акта выполненных работ и оказанных услуг путем перечисления на расчетный счет Исполнителя.

Ответственность сторон

4.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по взаимному соглашению.

4.2. Если во время проведения работ или оказания услуг по настоящему договору возникнет необходимость внесения каких-либо изменений и дополнений в условия настоящего договора, то такие изменения и дополнения будут действительны в случае оформления их в письменном виде и подписания обеими сторонами.

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору и расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом Исполнителя не менее, чем за (указать в какой срок) при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов на исполнение обязательств по настоящему договору.

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору и в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об этом Заказчика не позднее, чем за (указать в какой срок) лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

4.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.

4.6. Стороны освобождаются от материальной ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы или чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

5. Срок действия договора, заключительные положения

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до «___»_________ 20__г.

5.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по вопросам исполнения обязательств по настоящему договору, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства и обычаев делового оборота.

5.3. В случае неурегулирования в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.

5.4. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других данных каждая из сторон обязана в ______________ срок в письменной форме сообщить другой стороне о произошедших изменениях.

5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

5.6. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранится по одному у каждой из сторон. 

Приложение:

1. Прейскурант цен на услуги и работы по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения (Приложение N 1).

2. Положение об организации эксплуатации системы видеонаблюдения.

3. Положение о системе планово-предупредительного ремонта системы видеонаблюдения.

4. Положение о техническом обслуживании (текущий ремонт) систем видеонаблюдения.

5. Положение о капитальном ремонте системы видеонаблюдения.

6. Положение о модернизации, реконструкции и замене системы видеонаблюдения.

6. Подписи, адреса и реквизиты сторон

Исполнитель____________________________М. П.Заказчик____________________________М. П.

Договор на монтаж систем видеонаблюдения, установка контроля доступа (СКУД)

Договор на установку видеокамер

                                                                                        «Век Систем Безопасности» +7(495) 943-78-47

ДОГОВОР №______

                                                                                                                                                                                                                                                                          «___» ___________2021 г.

 ООО “Век Систем Безопасности”, именуемый  в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице ________________________, действующий на  основании приказа ______________________________ , с  одной  стороны  и: _________________________________________________________ ,   именуемый в дальнейшем “Заказчик”, заключили  настоящий  договор  о  нижеследующем:

1.      ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства приобрести оборудование и выполнить работы по установке системы контроля доступа согласно Приложению №1 в помещении Заказчика по адресу:

 2.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН

2.1.1.      Выполнить предусмотренные настоящим Договором монтажно-наладочные работы, провести обучение эксплуатационной службы работе с оборудованием, предоставить инструкцию по эксплуатации.

2.1.2.        Выполнить монтажно-наладочные работы в течение 10-ти рабочих дней с момента поступления денег на расчетный счет Исполнителя при условии полной строительной готовности объекта.

2.1.3.  Исполнитель оставляет за собой право привлекать к выполнению части работ по настоящему договору сторонние организации, при условии, что за их действия отвечает как за свои собственные.

2.1.4. Исполнитель обязан, за собственный счет, проводить гарантийное техническое обслуживание охранной сигнализации, системы видеоконтроля и управления доступом в течение одного года, с момента подписания акта сдачи-приемки работ по настоящему договору.

2.2. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН.

2.2.1.      Предоставить персоналу Исполнителя сухое, запираемое помещение для раздевалки рабочих и склада оборудования (В случае проведения на объекте Заказчика работ сроком более одного рабочего дня).

2.2.2.      Выделять в распоряжение Исполнителя необходимый эксплуатационный персонал.

2.2.3.      Обеспечить беспрепятственный доступ персоналу Исполнителя в необходимые для производства работ помещения.

2.2.4.        Произвести приемку и оплату выполненных Исполнителем работ.

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА.       

3.1.     Общая стоимость оборудования  и монтажа  системы контроля доступа  на объекте составляет: __________________руб. (_____________________________________________), НДС 20% включен в стоимость договора.

3.2.    Предоплата по договору производится в размере 100% стоимости оборудования и составляет: _________________ руб. (_________________________________________________).

            3.3  Окончательная оплата производится Заказчиком в течение пяти дней со дня подписания       Акта  №  __________  на выполнение работ-услуг и составит:____________ руб. (_______________________________________________рублей).

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.1. В случае не своевременного поступления денежных средств по настоящему договору на расчетный счет Исполнителя (п 3.2.), Исполнитель имеет право расторгнуть Договор

в одностороннем порядке и в течение трех банковских дней вернуть, не своевременно поступивший платеж, на расчетный счет Заказчика.

При сохранении договорных отношений между Сторонами участниками настоящего договора, в случае изменения стоимости оборудования и материалов, указанных в настоящем договоре, составляется Дополнительное соглашение с указанием новой стоимости договора и выставлением Заказчику счета по Дополнительному соглашению на соответствующую разницу.

4.2. В случае расторжения Договора не по вине Исполнителя, Заказчик обязан произвести оплату выполненных работ по фактическим затратам.

4.3. Заказчик дает согласие на замену комплектующих изделий на равноценные или более высокого качества, в зависимости от наличия таких изделий. Гарантии качества распространяются на все заменители. Исполнитель обязуется своевременно информировать Заказчика о планируемой замене.

4.4. В случае задержки срока окончания работ, указанного в п. 2.1.2. настоящего Договора, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 0,2% за каждый день задержки, но не более 10% от стоимости Договора.

5.ПРИЕМКА РАБОТ И ГАРАНТИИ.

5.1. Выполненные Исполнителем договорные работы принимаются Заказчиком по Акту сдачи-приемки.

5.2. Исполнитель не несет ответственности при предоставлении гарантийного обслуживания, за неисправности и отказы оборудования, возникшие при:

  • несоблюдении инструкции по эксплуатации системы;
  • неуполномоченном перемещении оборудования системы;
  • переделке оборудования системы;
  • деформации оборудования системы;
  • неправильном обращении и халатности со стороны лиц, не относящихся к Исполнителю;
  • обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажор).

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ.

6.

1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на  время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

6.

2 Сторона оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить об этом другую в 3-х дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Договора.

7.      ОБЩИЕ УСЛОВИЯ.

7.1 Договор может быть изменен, расторгнут, признан недействительным по соглашению Сторон, либо на основании действующего Законодательства РФ.

7.2. Все Приложения к настоящему Договору, оформленные в установленном порядке и подписанные его Сторонами являются его неотъемлемой частью.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах –  по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

8.      АРБИТРАЖ.

В случае возникновения разногласий при исполнении настоящего Договора стороны примут все необходимые меры, чтобы уладить разногласия путем переговоров. При невозможности разрешения разногласий путем переговоров, спор рассматривается в Арбитражном суде г. Москвы.

10.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ.

ЗАКАЗЧИК:Ф.И.О.____________________ИСПОЛНИТЕЛЬ: Продавец: ООО “ВЕК СБ”Адрес: 143968, Московская обл, г Реутов, ул Н.А.Некрасова, 16, кв 60ИНН: 5041206539КПП: 504101001Расчетный счет: 40702810602140000500Кор. счет: 30101810145250000411БИК: 044525411Банк: ФИЛИАЛ “ЦЕНТРАЛЬНЫЙ” БАНКА ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА__________________________                                                                                        (подпись)                                  

Пример договора на монтаж сигнализации, видеонаблюдения

Договор на установку видеокамер
LABOIZNES.RU

ОБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Договор №

Город:______________

Дата:_______________

ОРГАНИЗАЦИЯ, в лице ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, действующего на основании ДОКУМЕНТ, именуемая в дальнейшем “Исполнитель”, с одной стороны и ОРГАНИЗАЦИЯ в лице ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, действующего на основании ДОКУМЕНТ, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

2. Объем работ, цена договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость и объем работ по настоящему договору определяются в соответствии со сметой, являющейся неотъемлимым приложением к настоящему договору, проектной и иной прилагаемой технической декументацией. Стоимость работ составляет ЧИСЛОМ (ПРОПИСЬЮ) рублей ЧИСЛОМ копеек. В том числе НДС РАЗМЕР (или НДС не облагается).

2.2. Заказчик производит предварительную оплату работ по монтажу и наладке системы в размере ЧИСЛОМ (ПРОПИСЬЮ) рублей на основании счета исполнителя. Окончательный расчет осуществляется на основании акта выполненных работ и счета исполнителя.

3. Сроки выполнения работ

3.1.

Работы по настоящему договору начинаются не позднее чем ______ срок с момента поступления предварительной оплаты на счет Исполнителя и должны быть выполнены в течение _____ рабочих дней при условии завершения в помещениях, подлежащих оборудованию системой безопасности, строительных, ремонтных или иных работ, которые не позволяют проводить одновременно с ними монтаж системы. В противном случае, срок выполнения работ продляется на время, необходимое для создания услових для проведения монтажа системы безопасности. По окончании работ стороны в _____ срок обязуются осуществить сдачу- приемку работ и подписать акт выполненных работ.

4.Права, обязанности и ответственность сторон

4.1. Исполнитель:

4.1.1. обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1. настоящего договора в соответствии с действующими нормативными требованиями и технической документацией и в оговоренные в п.3.1 сроки;

4.1.2. в случае причинения в ходе выполнения работ по своей вине имущественного или иного ущерба заказчику обязуется возместить его в полном объеме на основании отдельного соответствующего акта и (или) дополнительного соглашения к настоящему договору.

4.2. Заказчик:

4.2.1. оплачивает стоимость выполненных работ по цене и в порядке, предусмотренном п.2 настоящего договора

4.2.2. обеспечивает надлежащие условия для выполнения работ по монтажу и наладке системы безопасности, а именно: предоставляет доступ Исполнителю во все помещения объекта, подлежащие оборудованию системой безопасности, обеспечивает условия (на время проведения монтажных и наладочных работ) для размещения и хранения приборов, материалов и оборудования.

4.2.3. до момента сдачи (приемки) системы в эксплуатацию и подписания соответствующего акта, несет материальную ответственность за повреждение своими сотрудниками и (или) третьими лицами смонтированного оборудования системы сигнализации в размере стоимости работ по ее восстановлению на основании отдельного двухстороннего акта и (или) дополнительного соглашения к настоящему договору.

5. Производство работ. Гарантии

5.1.Заказчик назначает на месте выполнения работ своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Исполнителем осуществляет контроль за ходом выполнения работ.

5.2 Исполнитель гарантирует соответствие смонтированной им аппаратуры требованиям нормативно- технической документации и работоспособность системы безопасности в течение СРОК, при условии соблюдения заказчиком правил эксплуатации системы.

6.Порядок расторжения договора

6.1 . Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

7.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

7.3. Меры ответственности сторон и порядок разрешения споров, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

7.4. В течение срока действия настоящего договора стороны могут заключать дополнительные соглашения, являющиеся приложениями к настоящему договору.

7.5 Все претензии по настоящему договору каждой из сторон должны быть предъявлены в письменном виде и рассмотрены в _____ срок с момента получения их другой стороной.

7.6 К настоящему договору прилагаются: (ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ)

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

ОРГАНИЗАЦИЯ- исполнительИНН _____, КПП ______АДРЕСР/С _______БАНКБИК и иные реквизиты БАНКА

Исполнитель______________ Фамилия И.О.

ОРГАНИЗАЦИЯ- заказчикИНН _____, КПП ______АДРЕСР/С _______БАНКБИК и иные реквизиты БАНКА

Заказчик______________ Фамилия И.О.

© 2010-2021 г.г.. Все права защищены.
Материалы, представленные на сайте, имеют ознакомительно-информационный характер и не могут использоваться в качестве руководящих документов

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель выполнит работы по монтажу и наладке системы безопасности (охранно пожарной сигнализации, видеонаблюдения и т.п.) – далее по тексту системы, в помещениях НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС ОБЪЕКТА.

2. Объем работ, цена договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость и объем работ по настоящему договору определяются в соответствии со сметой, являющейся неотъемлимым приложением к настоящему договору, проектной и иной прилагаемой технической декументацией. Стоимость работ составляет ЧИСЛОМ (ПРОПИСЬЮ) рублей ЧИСЛОМ копеек. В том числе НДС РАЗМЕР (или НДС не облагается).

2.2. Заказчик производит предварительную оплату работ по монтажу и наладке системы в размере ЧИСЛОМ (ПРОПИСЬЮ) рублей на основании счета исполнителя. Окончательный расчет осуществляется на основании акта выполненных работ и счета исполнителя.

Договор на установку системы видеонаблюдения

Договор на установку видеокамер
г. ________________ “___”_____________ г.

________________, именуем__ в дальнейшем “Исполнитель”, в лице ______________________, действующ__ на основании ____________________, с одной стороны, и __________________________, именуем__ в дальнейшем “Заказчик”, в лице _________________________, действующ__ на основании ______________________, с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

2. Порядок и сроки выполнения работ

2.1. Срок выполнения работ: ___ рабочих дней с момента предоплаты и готовности объекта.

Дата начала выполнения работ: “___” __________ ____.

Дата окончания выполнения работ: “___” __________ ____.

2.2. Срок завершения работ может быть изменен по соглашению сторон.

2.3. Выполнение работ завершается подписанием Акта сдачи-приемки работ.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Цена работ по Договору составляет _____ (__________) рублей, в том числе НДС _____ (__________) рублей.

3.2. Оплата по Договору производится в течение _____ дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (или: _____________________________________________).

3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

4. Порядок сдачи-приемки работ

4.1. Сдача работ по настоящему Договору осуществляется по Акту приема-сдачи выполненных работ.

4.2. Исполнитель в течение ___ дней после окончания работ направляет Заказчику для подписания Акт приема-сдачи выполненных работ.

Заказчик в течение ___ дней с момента получения акта обязан направить Исполнителю подписанный Акт приема-сдачи работ или мотивированный отказ от приемки работ с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.

4.3. Право собственности на результат выполненных работ по договору переходит к Заказчику с момента подписания сторонами Акта приема-сдачи.

4.4. Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, с участием Исполнителя осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по Акту приема-сдачи, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Исполнителю.

4.5. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя не позднее, чем через _____ после окончания работ.

4.6. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы по проведению экспертизы несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем настоящего Договора или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками.

В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.

5. Ответственность сторон

5.1. За нарушение сроков выполнения работ Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от цены работ за каждый день просрочки.

5.2. За нарушение сроков оплаты Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере ________ процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек (или: убытки в части, не покрытой предусмотренными Договором неустойками; или: только убытки; или: только предусмотренные Договором неустойки).

5.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Форс-мажор

6.1.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: _________________________ (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).

6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение _____ дней уведомить об этом другую Сторону.

6.3. Документ, выданный _________________ (Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _____, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

7. Срок действия, изменение и досрочное расторжение договора

7.1. Договор действует в течение _____ с даты его заключения.

7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8. Разрешение споров

8.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

9. Заключительные положения

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Приложение:

9.3.1. Смета (Приложение N 1).

10. Юридические адреса и реквизиты сторон

Исполнитель: Заказчик: _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ ____________/____________ ___________/_____________М.П. М.П.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.